УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела муниципального заказа
комитета экономического развития
__________________Кушнарь Р.С.
«_____»_____________ 2006г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
По проведению открытого конкурса
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ ДЛЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ
БОЛЬНИЦЫ
Г.
КАЛИНИНГРАДА В 2006г.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Городская многопрофильная больница» г. Калининграда
Организатор конкурса: отдел
Отдел муниципального заказа комитета экономического
развития мэрии.
Отдел муниципального заказа комитета экономического развития мэрии г. Калининграда
уполномоченный на осуществление функций по размещению муниципальных заказов
приглашает принять участие
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ ДЛЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ
БОЛЬНИЦЫ
Г.
КАЛИНИНГРАДА В 2006г
Конкурс состоится 08 декабря 2006 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Калининград,
площадь Победы,1, 2 этаж, зал заседаний, каб. 253.
Муниципальный Заказчик: МУЗ «Городская многопрофильная больница», г.
Калининград, ул. Летняя, 3,5, тел. 44-79-44
Организатор конкурса: Отдел муниципального заказа комитета экономического
развития мэрии.
Адрес: 236 040. г. Калининград, пл. Победы, 1, 5-й этаж, каб. 533, 549 тел/факс: 92-32-62,
92 -32- 61; 21-04-96;.
Источник финансирования: бюджет г. Калининграда.
Цена устанавливается на весь период действия контракта в рублях и остается неизменной,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена должна
включать в себя транспортные расходы, страхование рисков, все налоги, пошлины и прочие
сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с условиями
контракта или на иных условиях.
Предмет муниципального контракта (согласно форме 4):
Поставка оборудования, мебели для неврологического отделения Городской
многопрофильной больницы г. Калининграда в 2006г.
Лот № 1 – Аппарат искусственной вентиляции легких;
Лот № 2 – Сеть из 3-х прикроватных мониторов с центральной станцией мониторинга;
Лот № 3 – Аппарат Боброва (аппарат для подачи увлажненного кислорода пациенту);
Лот № 4 – Кровать 2-х секционная функциональная с ручной регулировкой секций, съемные
спинки и боковые ограждения, со штативом для капельниц, с кронштейном для подтягивания,
без матраца, ложе-сетка металлический пруток. Фиксированная высота. На колесах.
Габариты: 1964х806х810;
Лот № 5 – Матрац (поролон) 2-х секционный, в чехле кож/зам. для кровати 2-х фунциональной
Размеры: 1964х806х810
Лот № 6 –Кровать 3-секционная функциональная, с механической регулировкой секций,
съемными боковыми ограждениями, штативом для капельниц, листовое ложе без матраца.
Регулируемая высота. На колесах.
Габариты: 2000х850х560(960)
Лот № 7 – Матрац (поролон) 3-х секционный, в чехле кож/зам. для кровати 3-х секционной
фунциональной
Размеры: 2000х610х850
Лот № 8 – Кровать общебольничная. Каркас выполнен из тонкостенных стальных труб с
полимерно-порошковым покрытием. Полукруглые спинки. Жесткая сетка ложа из проволоки.
Размеры, мм: 2030х850х885
Лот № 9 – Матрац стандартный к кровати общебольничной. Чехол из медицинской клеёнки на
молнии. Наполнение-поролон
Размеры:, мм. 2030х850х885;
Лот №10 – Ремень для ног с замками;
Лот №11– Боковой ремень для рук с замками;
Лот №12– Держатель головы;
Лот №13– Прикроватная тумбочка с механизмом перемещения столешницы, с передвижными
колесами и блокировкой двух из них.
Размеры: 800х420х420
Лот №14– Прикроватная тумбочка металлическая L400хH820хP460
Лот №15– Реанимационная тележка
Лот №16– Кушетка со спинкой 500х550х1852
Лот №17– Ширма 1910х1000
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: г. Калининград, ул. Летняя, 3,
5, срок оказания услуг 4 квартал 2006г.. в соответствии с условиями контракта.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата выполненных работ производится в
рублях по безналичному расчету, без предоплаты.
Начальная цена муниципального контракта на: 3 905 830,00 руб.
- Лот № 1
910000,00 руб.
- Лот № 2 1486000,00 руб.
- Лот № 3
4000,00 руб.
- Лот № 4
511000,00 руб.
- Лот № 5
88000,00 руб.
- Лот № 6
77500,00 руб.
- Лот № 7
13500,00 руб.
- Лот № 8
142300,00 руб.
- Лот № 9
144300,00 руб.
- Лот №10
13620,00 руб.
- Лот №11
10740,00 руб.
- Лот №12
8700,00 руб.
- Лот №13 280370,00 руб.
- Лот №14 172000,00 руб.
- Лот №15
25800,00 руб.
- Лот №16
10500,00 руб.
- Лот №17
7500,00 руб.
Конкурсная документация предоставляется уполномоченным органом по адресу 236000, г.
Калининград, пл. Победы 1, 5- й этаж, кабинет № 549, тел. 923-262.
Заявку на участие в открытом конкурсе необходимо представить не позднее 12 часов
00 минут 08 декабря 2006 г. в отдел муниципального заказа комитета экономического
развития мэрии.
Основные критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Сроки выполнения поставки, объем предоставления гарантийных обязательств на
поставляемые товары; гарантийные качества; цена контракта, подтвержденная ведомостью
объема поставки (форма-4); другие критерии и условия в соответствии с техническим заданием
заказчика и законодательством РФ о размещении заказов.
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.
1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной
форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса,
на участие в котором подается указанная заявка. Не допускается указывать на таком конверте
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального
предпринимателя) участника размещения заказа.
1.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) опись документов, входящих в состав конкурсной заявки на участие в открытом
конкурсе согласно форме № 1;
2) письмо – заявка на участие в открытом конкурсе согласно форме № 2;
3) общие сведения об участнике размещения муниципального заказа согласно форме № 3;
4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее даты
опубликования извещения о проведении настоящего конкурса;
5) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
конкурса:
а) копия Устава;
б) копии лицензий (в случае необходимости по предмету контракта), заверенная органом
который ее выдал или нотариально заверенная копия такой лицензии;
в) копии сертификатов (в случае необходимости);
г) справка о непроведении ликвидации, процедуры банкротства в отношении участника
размещения заказа;
д) справка о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
е) справка об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность на уполномоченное лицо,
имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа,
форма №7);
7) Ведомость объема товаров, работ, услуг (форма № 4), подтвержденная сметным
расчетом. В случаях, когда указанные объемы участника размещения заказа снижены более чем
на 10%, необходимо предоставление таким участником технико-экономического обоснования
снижения цены;
8) Копия бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период с отметкой
налогового органа.
9) Перечисленные в п. 1.2 документы, подтверждающие соответствие участника
размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг должны быть подшиты
в папку в порядке указанном данным разделом.
1.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе
в отношении каждого предмета конкурса (лота).
1.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с
такими заявками на участие в конкурсе.
1.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе,
уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в
таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе не вправе
допускать повреждение таких конвертов.
1.6. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия
конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
1.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в
извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются отделом муниципального заказа.
По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в
конкурсе, отдел муниципального заказа выдает расписку в получении конверта с такой заявкой
с указанием даты и времени его получения.
1.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся.
1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка
рассматривается конкурсной комиссией. В случае, если указанная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение
трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику
размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта,
который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной
документации. При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения
заказа, подавшим указанную заявку на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может
превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого
конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от
заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником
размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного
контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения
муниципального контракта.
2. Сроки выполнения заказа и предоставление гарантий качества товара, работ,
услуг
Сроки выполнения заказа и предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к
обслуживанию товара, участник размещения заказа указывает в приложении к форме № 4
конкурсной документации.
3. Цена договора
Цена договора формируется с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
4. О праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по
договору товаров, работ, оказываемых услуг
При исполнении договора может быть предусмотрено право заказчика в одностороннем
порядке изменить объем всех предусмотренных договором товаров, работ, услуг не более чем
на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных товарах,
работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с товаром, работами, услугами,
предусмотренными договором или при прекращении потребности в предусмотренной
договором части товара, работ, услуг. По согласованию с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) заказчик вправе изменить цену договора пропорционально объему указанных
дополнительных товаров, работ, услуг или объему указанной части товаров, работ, услуг, но не
более чем на пять процентов такой цены.
5. Требования к участникам размещения заказа
5.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (устав, лицензия,
сертификаты соответствия или качества).
5.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или
непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.
5.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
5.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период согласно справке
налогового органа. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе не принято.
5.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
размещения заказа.
5 6. Проверка соответствия участников размещения заказа требованиям, указанным в
пунктах 5.2. - 5.5. настоящего раздела осуществляется конкурсной комиссией. При этом
конкурсная комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность
подтверждать соответствие данным требованиям.
6. Порядок, срок отзыва заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия обязана объявить
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
7. Разъяснение положений конкурсной документации
7.1. Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному
органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих
дней со дня поступления указанного запроса отдел муниципального заказа обязан направить в
письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос
поступил в отдел муниципального заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи
заявок на участие в конкурсе.
7.2. Конкурсная комиссия по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не
позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную
документацию такие изменения опубликовываются в порядке, установленном для
опубликования извещения о проведении открытого конкурса, и направляются всем участникам
размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
8.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого
конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
8.2. Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких
конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
8.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе,
которые поступили уполномоченному органу до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
8.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
8.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта,
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе,
объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия
вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений
представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается
изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять
дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять
указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Указанные
разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и
уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
8.8. Уполномоченный орган обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при
вскрытии конвертов с заявками на участие в вправе осуществлять аудио- и видеозапись
вскрытия таких конвертов.
8.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе
конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и в тот же день такие конверты, и
такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае если было установлено
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган обязан вернуть
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным
участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
9.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников
размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документации. Срок рассмотрения
заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
9.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной
комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа
и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе,
участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в
конкурсе в случаях:
1) непредоставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия
в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается
заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
9.3. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций
сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица,
подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, проведении в
отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя
процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о
наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о
результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней
обязаны предоставить необходимые сведения по запросу конкурсной комиссии.
9.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации
участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная
комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения.
9.5. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от
участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в
конкурсе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
9.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляется протокол,
который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших
заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в
конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника
размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным
участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.
9.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании
участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
9.8. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения
заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в
течение трех дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации.
9.9. Договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может
превышать начальную цену договора, указанную в извещении о проведении открытого
конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального договора. При
непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной
документацией, подписанного договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от
заключения муниципального договора.
10. Оценка и сопоставление заявок
10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
10.2. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на
участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении открытого конкурса и в
конкурсной документации. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) правомочность подрядчика (поставщика, исполнителя);
2) технология, качество выполнения работ и используемых материалов, их безопасность;
3) сроки выполнения работ (поставки товаров, оказания услуг);
4) гарантийные обязательства подрядчика (поставщика, исполнителя);
5) цена договора, подтвержденная ведомостью объема работ (форма 4) и локальной
сметой;
6) другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов.
10.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других, по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора,
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
условия исполнения договора, присваивается первый номер.
10.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.
10.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и
сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых
были рассмотрены, об условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках, о
критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых
номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для
индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на
участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии в течении е трех дней, следующих после дня
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного органа.
Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю
конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
10.6. Участник конкурса вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме
запрос о разъяснении результатов конкурса. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих
дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной
форме соответствующие разъяснения.
10.7. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе,
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения
конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе хранятся уполномоченным органом не менее чем три года.
11. Заключение муниципального договора по результатам проведения конкурса
11.1. В случае если победитель конкурса в течение десяти рабочих дней не представил
заказчику подписанный договор, победитель конкурса признается уклонившимся от
заключения муниципального договора.
11.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
муниципального договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить муниципальный договор с
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом
заключение муниципального договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, является обязательным.
12. Последствия признания конкурса несостоявшимся
12.1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и муниципальный договор не
заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который
подал единственную заявку на участие в конкурсе, уполномоченный орган по согласованию с
заказчиком вправе объявить о проведении повторного конкурса либо заказчик вправе направить
документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный орган.
По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом муниципальный договор
должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на
условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного договора не
должна превышать начальную цену договора, указанную в извещении о проведении открытого
конкурса. Срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня
поступления обращения о согласовании возможности заключения муниципального договора с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
12.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса уполномоченный орган по
согласованию с заказчиком вправе изменить условия конкурса.
13. Обеспечение законных прав и интересов участников размещения заказов
13.1. Участник размещения заказа имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника размещения заказа.
13.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии допускается в
любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного
срока обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии осуществляется
только в судебном порядке.
13.3. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, несут дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНКУРСНОЙ
ЗАЯВКИ
1.Опись документов, входящих в состав конкурсной заявки на участие в открытом
конкурсе (Форма № 1).
2. Письмо-заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2).
3.Общие сведения об участнике размещения муниципального заказа - (Форма № 3).
4. Ведомость объема товаров, работ, услуг, подтвержденная сметным расчетом (Форма №
4).
5. Муниципальный договор на исполнение муниципального заказа (Форма № 5)
6. Запрос на разъяснение конкурсной документации открытого конкурса (наименование)
(Форма № 6)
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность на уполномоченное
лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника
размещения заказа) (Форма №7).
Форма 1
«______»______________2006 г.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в открытом конкурсе на
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать наименование предмета конкурса)
Настоящим
______________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указать наименование предмета открытого конкурса)
направляются нижеперечисленные документы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Наименование документов
Опись документов, входящих в состав конкурсной заявки на участие в открытом
конкурсе (Форма № 1)
Письмо-заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
Сведения об участнике размещения заказа (Форма 3)
Выписка или нотариально заверенная копия такой выписки из единого
государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
выданная не ранее даты опубликования извещения о проведении настоящего
конкурса
Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом конкурса:
а) копия Устава;
б) копия лицензии (в случае необходимости по предмету контракта), заверенная
органом который ее выдал или нотариально заверенная копия такой лицензии;
в) копии сертификатов (в случае необходимости);
в) справка о непроведении ликвидации, процедуры банкротства в отношении
участника размещения заказа;
г) справка о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях. Справки предоставляются на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе.
д) справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды у участника размещения заказа за прошедший календарный
год;
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность на
уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов
организации-участника размещения заказа, форма № 7)
Ведомость объема товаров, работ, услуг (Форма 4) (заполняется построчно),
В случаях, когда указанные объемы участника размещения заказа снижены более
чем на 10% , необходимо предоставление таким участником техникоэкономического обоснование снижения цены
Копия бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период с
отметкой налогового органа
Отметка
участника
размещения
заказа о
сдаче
документа
Отметка
комиссии
о принятии
документа
№
п/п
9.
Наименование документов
Отметка
участника
размещения
заказа о
сдаче
документа
Отметка
комиссии
о принятии
документа
ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ
Предоставляют в конкурсной заявке на участие в конкурсе документы в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11; частей 2 и 4 статьи 22; части 3 статьи 25
Федерального закона № 94-ФЗ и другими нормативными правовыми актами РФ,
международными, регулирующими вопросы взаимоотношений по гражданским,
семейным и уголовным делам:
1. Выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей
страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство
юридического статуса иностранного юридического лица – учредителя (закон РФ
от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
2. Выписку из торгового реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой
документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе,
зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате
и месте регистрации;
3. Документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах РФ в
соответствии со ст. 83 и 144 Налогового кодекса РФ (при этом надо учитывать, что
иностранные организации имеют право встать на учет в налоговых органах в
качестве налогоплательщиков по месту нахождения своих постоянных
представительств в РФ);
4. Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям
законодательств РФ, могут быть затребованы в соответствии с нормативными
правовыми документами РФ.
5. Иностранные документы, предназначенные для использования на территории
России, должны быть легализованы на территории того государства, где эти
документы выданы, либо на территории РФ. Функции по консульской
легализации за границей выполняют дипломатические и консульские учреждения
РФ. Консульская легализация заключается в установлении и засвидетельствовании
подлинности подписей на документах и актах и соответствия их законам государства
пребывания с целью использования их в другом государстве. Консульская
легализация подтверждает правомочность документов и актов в международном
общении.
6. Легализации официальных иностранных документов не требуется (в
соответствии с Гаагской конвенцией от 5.10. 1961 г.): проставляется
специальный штамп (апостиль ) – удостоверительная подпись (на документах,
совершенных компетентным органом одного государства и предназначенных для
использования на территории другого государства, проставляется специальный
штамп (апостиль) - удостоверительная надпись: США, Россия, государства Западной
и Восточной Европы, Центральной и Южной Америки, Африки, Японии и др.)*
7. Легализации и проставления апостиля не требуется, если есть договоры
между двумя или несколькими государствами, которые отменяют или
упрощают процедуру легализации
или проставления апостиля (когда
документы, которые на территории одной из договаривающихся сторон изготовлены
или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным
лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой
печатью, принимаются на территории других договаривающихся сторон без какого –
либо специального удостоверения, рассматриваются как официальные и
используются на территории других государств-участников договора (конвенции)
доказательственной силой официальных документов без какого либо удостоверения)
**
8. Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться с
надлежащим образом заверенным их переводом на русский язык в нотариальном
порядке или консульскими учреждениями РФ.
Примечание: Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть
составлены на русском языке, должны иметь четкую печать текстов, подчистки и исправления не
допускаются.
Документы должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны
быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица
участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником
размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов,
представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью
уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это
содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе.
_______________________________________________/______________________________/
(должность)
М.П.
(подпись, расшифровка подписи)
Форма 2
ПИСЬМО-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
“______”____________2006 г.
Будучи
уполномоченными
представлять
и
действовать
от
имени
_________________________________ (далее — “подрядчик, поставщик, исполнитель”)
нижеподписавшиеся настоящим подают конкурсную документацию на участие в открытом
конкурсе.
Настоящим удостоверяю, что конкурсная документация получена и изучена.
К письму-заявке прилагаются документы согласно описи (Форма № 1)
Комиссии по размещению муниципальных контрактов (далее Комиссия)
предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения
документов и сведений, представленных в данной конкурсной документации, и обращаться в
соответствующие органы и организации.
Комиссия может связаться со следующими лицами для получения информации:
Справки по общим вопросам
Справки по техническим вопросам
Справки по финансовым вопросам
Телефон:
Телефон:
Телефон:
Данная конкурсная документация подается с пониманием того, что:
- возможность победы в открытом конкурсе зависит от проверки всех данных,
предоставленных подрядчиком (поставщиком, исполнителем) на момент проведения открытого
конкурса;
- комиссия оставляет за собой право принять или отклонить заявки, приостановить
процесс открытого конкурса;
- комиссия не несет ответственности за указанные выше действия и не берет на себя
обязательство информировать подрядчика (поставщика, исполнителя) об их причинах без
соответствующего запроса со стороны подрядчика (поставщика, исполнителя).
Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные
сведения являются полными и верными во всех деталях.
_____________________________________/__________________________________________/
(должность)
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Форма 3
“______”_________________2006 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1 Фирменное наименование юридического лица
Индивидуальный предприниматель - фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, место жительства
2 Почтовый адрес:
Место нахождения
3 Телефон:
4 Факс:
Контактное лицо:
Банковские реквизиты:
р/с
банк
город
к/с
БИК
ОКПО
ОКОНХ
____________________________________________/______________________________________
/
(должность)
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Форма 4
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ
№
лота
1
Наименование оборудования
Аппарат искусственной вентиляции
легких, согласно технического задания
Марка, фирма
производитель
Объем
бюджетного
финансирования
(тыс. руб.)
Кол-во
910,0
1
1486,0
1
4,0
2
511,00
40
88,0
40
77,5
6
13,5
6
(Приложение 1)*
2
Сеть из 3-х прикроватных мониторов с
центральной станцией мониторинга,
согласно
технического
задания
(Приложения 2,3)*
3
4
5
6
7
Аппарат Боброва (аппарат для подачи
увлажненного кислорода пациенту)
Кровать 2-х секционная функциональная
с ручной регулировкой секций, съемные
спинки и боковые ограждения, со
штативом для капельниц, с кронштейном
для подтягивания, без матраца, ложесетка
металлический
пруток.
Фиксированная высота. На колесах.
Габариты: 1964х806х810
Матрац (поролон)
2-х секционный, в чехле кож/зам. для
кровати двухфункциональной
L1964х806хР810
Кровать 3-секционная функциональная, с
механической регулировкой секций,
съемными боковыми ограждениями,
штативом для капельниц, листовое ложе
без матраца. Регулируемая высота. На
колесах.
Габариты: 2000х850х560(960)
Матрац (поролон)
3-х секционный, в чехле кож/зам. для
кровати 3-секционной функциональной
Цена за ед.
СтоимостьЦеновое
предложение,
(тыс. руб.)
Срок
поставки
Срок
гарантии
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
L2000хН610хР850
Кровать общебольничная
Каркас выполнен из тонкостенных
стальных труб с полимерно-порошковым
покрытием.
Полукруглые
спинки.
Жесткая сетка ложа из проволоки.
Размеры, мм: 2030х850х885
Матрац
стандартный
к
кровати
общебольничной
Чехол из медицинской клеёнки на
молнии, наполнение-поролон
Размеры, мм: 2030х850х885
Ремень для ног с замками
Боковой ремень для рук с замками
Держатель головы
Прикроватная тумбочка с механизмом
перемещения
столешницы,
с
передвижными колесами и блокировкой
двух из них.
800х420х420
Прикроватная тумбочка металлическая
L400хH820хP460
Реанимационная тележка
Кушетка со спинкой 500х550х1852
Ширма 1910х1000
142,3
40
144,3
40
13,62
10,74
8,7
6
280,37
46
172,0
40
25,8
10,5
7,5
1
6
1
3
3
* По Лотам №1, №2 заполнение технического задания (приложения 1,2,3) является обязательным.
(Должность)
М.П.
(подпись, расшифровка подписи)
Приложение 1 к Форме 4
Техническое задание на аппарат ИВЛ
№
Наименование параметра
1
Тип аппарата ИВЛ
Область применения
Привод
Поршень
Работа на внутреннем
аккумуляторе
Возможность экстренного
начала ИВЛ в режиме
ожидания с заранее
заданными настройками
2
Тип контроля
Режимы ИВЛ
Режимы безопасности
3
Частота Дыхания
Дыхательный объем
Пиковое значение потока
Форма кривой потока
Плато
Инспираторное давление
Время вдоха
Соотношение I:E
(вдох:выдох)
Фактор времени роста
Поддержка давлением
Фактор времени роста
Чувствительность выдоха
РЕЕР/СРАР
Триггер
Чувствительность триггера
Требуемые значения
Технические параметры
Аппарат ИВЛ объема
положительного давления
Взрослые-дети
Электрический,
бескомпрессорный
Бесконтактный
антифрикционный поршень
Не менее 2 часов
Наличие
Режимы ИВЛ
ИВЛ с контролем по объему и
по давлению
Принудительный,
вспомогательный, спонтанный
с поддержкой давлением,
РЕЕР, СРАР
Вентиляция Апноэ, вентиляция
окклюзии
Возможность проведения
неинвазивной ИВЛ
Настройка вентиляции
3-70 д/мин
40-2000 мл
3-150 л/мин при А/С, SIMV,
300 л/мин при спонтанном
дыхании
Квадратная и нисходящая
(рампообразная)
0,0-2,0 сек.
5-80 см Н20
0,2-8,0 сек
1:99-4:1
5-100
0-70 см Н20
5-100
1%-80%
0-35 см Н2О
Потоковый
1-20 л/мин, регуляция по 0,5
л/мин
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие
несоответствие
№
Наименование параметра
Требуемые значения
Встроенный кислородный
смеситель
Система тревог
Подача 21-100% FiO2 с шагом
1%
Цветовая и звуковая индикация
по степени приоритета, анализ
возможной причины сбоя,
тревоги всех основных
параметров вентиляции,
состояния аппарата и контура
На русском языке с защитой
текущих настроек
На русском языке
Панель управления
Меню и программное
обеспечение
Дисплей
4
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие
несоответствие
Жидкокристаллический
русскоязычный
Индикация
Цифровая и аналоговая
индикация дыхательного
объема и инспираторного
давления
Мониторируемые
Пиковое давление, Среднее
параметры
давление, Давление плато,
РЕЕР/СРАР, Частота дыхания,
Соотношение Вдоха к Выдоху,
Время вдоха, Объем выдоха,
Доставленный объем, Объем
общей минутной вентиляции,
Статический комплайнс,
Сопротивление контура/ДП
Мониторинг потока
Пиковый, в конце вдоха, в
конце выдоха каждого
дыхательного цикла
Самодиагностика
Входной, короткий и полный
неполадок
тесты; на русском языке
Мониторинг кислорода
Встроенный кислородный
датчик гальванического типа
со сроком службы не менее 2
лет
Расходные материалы и комплектующие
Датчики потока
Встроенные, не требующие
плановой замены
Подставка-держатель для
1
вентиляторов включает:
крепежный комплект
кислородного баллона
Держатель трубок
1
Упрощенный взрослый
1
контур с влагосборниками,
без держателя контура и
адаптера
Бактериальный фильтр
1
вдоха многоразовый
20
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
№
Наименование параметра
Бактериальный фильтр
выдоха многоразовый
Входной фильтр
воздушный
Фильтр вентилятора
Увлажнитель F&P 850
Камера увлажнителя для
взрослых
Зажим для шланга (3 шт в
кор)
Адаптер 22/22
Комплект аксессуаров к
увлажнителю
Крепежный комплект F&P
480/730
Абсорбирующая бумага
для MR370 (100 шт. в кор.)
Возможность работы
аппарата и проведения
тестов с контурами других
производителей
Требуемые значения
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие
несоответствие
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Стандартная комплектация
Дополнительные условия
5
Регистрация в Минздраве
Сертификат
ГОССТАНДАРТа РФ
Описание и инструкция по
использованию
Гарантийное обслуживание
Количество
Обязательно
Обязательно
На руссом языке
12 месяцев
1
21
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
Приложение 2 к Форме 4
Техническое задание на прикроватный монитор
№
Наименование параметра
1
Цветной ЖК дисплей
Размер экрана
Тип
Режим отображения
кривой
Режим увеличенного
отображения данных
Одновременное
отображение на экране
Отображение на экране
кривых:
Отображаемые числовые
данные:
2
3
4
5
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие
несоотве6тствие
Требуемые значения
Диагональ не менее 8,4
дюйма
Цветной,
жидкокристаллический,TFT,
сенсорный дисплей
Безинерционный подвижный
или безинерционный
фиксированный
Стандартная комплектация
5 линий (отображение 2
отведений) (12 цветов),
замораживание кривыхобязательно
ЭКГ, дыхание,IBP, SpO2,
кривая пульса и СО2
ЧСС, частота VPC, уровень
ST, частота дыхания, IBP
(систологическое,
диастолическое, среднее),
NIBP (систологическое,
диастолическое, среднее),
SpO2, частота пульса,
температура и ETCO2
Стандартная комплектация
Отображение
оксикардиореспирограммы
Скорость развертки
25 мм/с, 50 мм/с (малая
скорость дыхания и
СО2 1,56 мм/с)
Метки синхронизации
Синхрометки ЧСС, частота
пульса, дыхания
Программное
русскоязычное
обеспечениеЗапоминание
Графическое отображение 1,2,4,8 или 24 ч трендов
каждого параметра
Численные значения и
16 эпизодов памяти и
кривые
вызываемых файлов
Запоминание личных
наличие
данных пациента
Наличие
не менее одного
мультипараметрических
коннекторовНаличие настраиваемых
не менее 3
функциональных
кнопок-
22
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
№
6
7
8
Наименование параметра
Защита от
дефибрилляцииЗвук
Типы звуков:
Тревога
Элементы тревоги
Уровни важности тревог
9
Возможность работы
монитора в сети
Возможно подключение
анализатора летучих
анестетиков
11
ЭКГ
Допустимое отклонение
потенциала электрода
Метод вычисления
частоты сердечных
сокращений
10
Пределы вычисления
частоты сердечных
сокращений
Цикл обновления
отображения ЧСС
Анализ аритмии:
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие
несоотве6тствие
Требуемые значения
от 400J
Тревога, синхронизация,
нажатие кнопок
Выход за верхний и нижний
пределы сигнализации
Апноэ
Аритмия
Отсоединение разъема
Шумы
Отключение электрода
Тревога определения кривой
пульса
Отсоединение датчиков
Тревога контроля
манжеты/шланга
Тревога контроля сенсора
Разряд батареи
Состояние окружающей
среды
Индикатор сигнала тревоги,
подсвеченное сообщение,
звук сигнала тревоги
Критический,
предупредительный,
рекомендательный
Как в проводной, так и в
беспроводной без
приобретения
дополнительного
программного обеспечения
РCO2,N2O,O2, галотан,
энфлюран, десфлюран
±500 мВ
Метод скользящих
средних/Метод мгновенного
измерения от сокращения
(на выбор)
От 0,12 до 300 сокращений в
минуту (±2 удара)
Каждые 3 сек или при
генерировании тревоги
23
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
№
Наименование параметра
Метод анализа
Метод сравнения по образцу
Число каналов
Подсчет частоты VPC
Сообщения аритмии
Не менее одного
0-99 VPC/мин
Асистология
Желудочковая тахикардия
Фибрилляция желудочков
Последовательные
эктрасистолы
Парные эктрасистолы
Ранняя эктрасистола
Бигеминия
Частые эктрасистолы
Тахикардия
Брадикардия
Воспроизведение аритмии:
Число файлов
воспроизведения
Время записи на файл
Отведения:
3-электродный кабель
6- электродный кабель
Параметры тревоги:
Причины сигнализации:
Анализ ST по 1 каналу
Интерпретация ЭКГ на 12
отведений
12
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие
несоотве6тствие
Требуемые значения
Дыхание
Метод измерения
Цикл отображения
частоты дыхания
Диапазон расчета частоты
дыхания
Частота отклика
13
SPO2
Диапазон измерения
Диапазон измерения
пульса
Цикл обновления
отображения частоты
пульса
Чувствительность кривой
16
Не менее 8с
I,II,III
I,II,III, аVR, аVL, aVF, V4,
V5
Асистолия,
тахакардия,брадикардия
Стандартная комплектация
Предусмотрена при
мониторинге по 12
отведениям
Импедансный,
термисторный
Каждые 3 с или при подаче
тревоги
0-150 дых./мин, апноэ-5-40 с;
разрешение 2 дых./мин
0,1-3,2 ГЦ±1 ГЦ(-3dB)
50-100%
0,30-300 уд/мин
Каждые 3 с или при подаче
тревоги
х1/8, х1/4, х1/2, х1,х2, х4, х8
24
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
№
Наименование параметра
Неинвазивное измерение
14
кровяного давления
(NIBP)
Метод измерения
Диапазон показа давления
манжеты
Время нагнетания воздуха
в манжету
Время нагнетания воздуха
в манжету для
новорожденных
Ограничитель
максимальной величины
давления накачки манжеты
-для взрослых
-для новорожденных
Ограничитель времени
надувания манжеты:
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие
несоотве6тствие
Требуемые значения
Осциллометрический
0-300 мм рт. ст.
Не более 7 с
Не более 5 с
300-350 мм рт. ст.
150-165 мм рт. ст
-для взрослых
-для новорожденных
180 сек
90 сек
Режим измерения
Ручной
STAT
Периодический:
Интервалы 2, 2,5, 5, 10, 15,
30 мин, 1,2,4,8 час с PWTT
Стандартная комплектация
Технология PWWТ
(транзитное время кривой
импульса), необходимая
для мониторинга
скачкообразных
критических изменений
кровяного давления,
которые могут не
обнаружиться с помощью
обычного периодического
измерения НИКД
15
ТемператураДиапазон измерения
Цикл обновления
16
Капнометрия
Метод измерения
Диапазон измерения
Время разогрева
Время отклика
два канала
0-45 °С
Каждые 3 с
По основному потоку
-0 до 99 мм. рт. ст
5 сек.
200 мс (типично) для шагов
от 10 до 90%, 60 мс с
опциональным датчиком
ТG-950Р
25
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
№
Наименование параметра
Определяемая частота
дыхания
Погрешность счета
частоты дыхания
Цикл обновления
отображения величины
СО2
Инвазивное давление
17
крови
Диапазон измерения
Точность измерения
Диапазон автоматического
баланса нуля
Точность автоматического
баланса нуля
Чувствительность
преобразователя датчика
Диапазон расчета частоты
пульса
Точность расчета частоты
пульса
Дрейф нуля температуры
Частота отклика
Цикл обновления
отображения
Шум
Верхний диапазон
Нижний диапазон
Синхрозвук ВР
18
19
Вес
Питание
Интегрированное питание
от сети
Потребляемая мощность
Встроенная батарея
Время работы батареи
20
Комплектация
Прикроватный монитор,
русифицированный
Набор принадлежностей:
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие
несоотве6тствие
Требуемые значения
От 3 до 60 вдох/мин., от 0 до
150 вдох/мин с
опциональным датчиком
ТG-950Р
+ вдох/мин
Каждые 3 с или при подаче
тревоги
2 канала
-50 до 300 мм рт.ст.
±1%
±200 мм. рт. ст
±1 мм. рт. ст.
50мкВ/В/10 мм.рт.ст
0,15-300 уд/мин
±2 уд/мин
±0,1 мм.рт.ст
Пост. ток до 20 Гц±3Гц
Каждые 3с или при подаче
сигнала тревоги
В пределах ± 1 мм. рт. ст.
2-300 мм. рт. ст. с шагом 2
мм.рт. ст., OFF
0-298 мм. рт. ст. с шагом 2
мм.рт. ст., OFF
Предусмотрен,
систолическая величина 20120 мм рт. ст., изменение с
шагом 20 каждые 5 мм рт.
ст.
4,7 кг (без принадлежностей)
-переменного тока 100-240
Вт, 50-60 Гц
-с сетевым фильтром
Максимум 70 ВА
10,8-15,0 В
Не менее 3 часов
1
26
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
№
Наименование параметра
Кабель силовой
Кабель ЭКГ на 3/6
электродов 3 м
Кабель пациента на 3
отведения 0,8 м
Одноразовые электроды
(комплект 30 шт)
Кабель пульсоксиметрии
Пальцевой датчик SpO2
водонепроницаемый
многоразовый
Воздушный шланг для
взрослых и детей 3,5 м
Манжетка для взрослых
стандартная, ширина 13
см., окружность руки 2130 см
Манжетка для детей
стандартная, ширина 10
см., окружность руки 1523 см
Комплект батареи
Дополнительные
21
условия
Регистрация в Минздраве
Сертификат
ГОССТАНДАРТа РФ
Описание и инструкция по
использованию
Гарантийное
обслуживание
Количество
Требуемые значения
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие
несоотве6тствие
1
1
1
30
1
1
1
1
1
1
Обязательно
Обязательно
На руссом языке
12 месяцев
3
27
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
Приложение 3 к Форме 4
Техническое задание на центральную станцию мониторинга
№
Наименование параметра
Требуемые значения
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие несоответствие
Дисплей
1
Тип
Диагональ
Разрешение экрана
Число пациентов на дисплее
Число передатчиков
Тип отображения
Способ отображения кривой
Число трасс кривой
Sweep speed
Скорость развертки
Sweep time
Время развертки
Пункты отображения кривой
Цветной,
жидкокристаллический
17``
1024х768
16 пациентов максимум. При
помощи функции краткого
обзора, 16 пациентов плюс еще
один пациент.
Максимум 16 передатчиков
18 дюймовый цветной TFT
монитор
Не исчезающий,
фиксированный метод
Отдельное изображение: 24
трассы максимум (экран
кровати показывает 12
пациентов)
Двойное изображение: 32
трассы максимум (на экране
All beds отображено 16
пациентов)
25mm/s, 50 mm/s, 6.25 mm/s
(измерение дыхания)
Экран All beds (8
пациентов):4.48 s
Экран All beds (4
пациента):11.56 s
Индивидуальный экран
кровати: 10.28 s
EGGI – 12, IBP (1-8), кривая
дыхания, EGG, СО2, внешний
вход, пульс (SpO2), Flow/Paw,
анестезирующий газ (O2, CO2,
N2O, Agent), и другие
параметры в зависимости от
присоединенного
прикроватного монитора или
передатчика
28
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
№
Наименование параметра
Алфавитно-цифровое
отображение пунктов
2
Звук
Источник синхронизации
Звук тревоги
Уровень звука
3
Функция тревоги
Сигнал тревоги подается
каждым прикроватным
монитором и
многоканальным
передатчиком сигнала.
Центральный монитор только
отображает тревогу и подает
звуковой сигнал в
зависимости от полученной
информации от
прикроватного монитора и
многоканального передатчика
Тип тревоги
Пункты тревоги
Требуемые значения
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие несоответствие
Ритм сердца, VPC ритм, ритм
дыхания, ритм пульса, IBP
(systolic, diastolic, mean), NIBP
(systolic, diastolic, mean),
температура или ΔТ или
температура крови, EtCO2,
tcPO2, tcPCO, SpO2, ST
уровень FiO2, CO, CCO,
дыхание, газ анестезии, BIS,
SvO2, Flow/Paw, N2O, O2,
agent, другие в зависимости от
присоединенного
прикроватного монитора или
передатчика
EGG
Кризис, предупреждение,
консультативный
Изменение ритма сердца
синхронизируется меткой и
звуком
Кризис, предупреждение,
консультативный
Vital Sign: ритм сердца, VPC
ритм, ритм дыхания, ритм
пульса, IBP (systolic, diastolic,
mean), NIBP (systolic, diastolic,
mean), температура или ΔТ или
температура крови, EtCO2,
tcPO2, tcPCO, SpO2, ST
уровень FiO2, CO, CCO,
дыхание, газ анестезии, BIS,
SvO2, Flow/Paw, N2O, O2,
agent, другие в зависимости от
присоединенного
прикроватного монитора или
передатчика
29
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
№
Наименование параметра
Отображение тревоги
4
Аритмия: ASYSTOLE, V FIB,
V TACHY, EXT TACHY, EXT
BRADY, VPC RUN, COUPLET,
MULTI FORM, EARLI VPC,
BIGEMINY, TACHY, BRADY,
PROLONGED RR, FREQ.VPC
Одышка, апное
Выдвинутое на первый план
цифровое отображение,
выдвинутое на первый план
сообщение аритмии
Время отображения тренд
Формат отображения тренда
5
Требуемые значения
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие несоответствие
1,8,24,72 часов
График тренда и таблица
тренда
Краткий обзор
Отображение сигналов
жизненно важных параметров,
выбранных пользователем, до
12 кривых ЭКГ, данные тренда,
события тревоги и сообщения
статуса, связанные с
выбранной кроватью краткого
обзора. Кроватью краткого
обзора может быть любая
кровать, подключенная к сети,
и которую центральный
монитор непрерывно не
контролирует.
6
Удаленные настройки
Настройки тревоги
прикроватного монитора и
многоканального передатчика
сигнала пациента
Индивидуальные настройки
прикроватного монитора и
многоканального передатчика
сигнала пациента
Настройки канала
многоканального передатчика
7
Полное раскрытие
72 часа сохраненных данных
полностью развернутой кривой
для 6 кривых и их отображение
в окне полного раскрытия Full
Disclosure
(когда установлен комплект
программы полного раскрытия
QP-973P Full Disclosure Filing
Program Kit)
8
Сохранение файла
30
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
№
Наименование параметра
Требуемые значения
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие несоответствие
Тренд
Файл вызова аритмии
Список данных гемодинамики
Вызов ST
Данные полного раскрытия
(только когда установлен
комплект программы полного
раскрытия QP-973P Full
Disclosure Filing Program Kit).
Регистрация результата
анализа ЭКГ 12 отведений
(только когда установлен
комплект программы полного
раскрытия QP-973P Full
Disclosure Filing Program Kit).
Данные обследования
кронциркулем
Комплектация
Кабель силовой
Клавиатура
Мышь
Диск системный Windows
2000
Ключ
защитный
(8
пациентов)
Кабель подсоединения ключа
защитного
Крепеж ключа защитного
Чехол для выключателя
Материал для зачищения
контактов
Кабель звукового канала
Кронштейн
для
кабеля
звукового канала
Винты для кронштейна, 2 шт.
Зажим кабеля для LCDдисплея
Комплект программы для
расширения до 12 пациентов
Наклейка предупреждающая
Сетевая карта (по количеству
мониторов)
Лазерный принтер сетевой
Патч-кабель
Переключатель
хаб
для
сходных систем 16 портов
10 Дополнительные условия
Регистрация в Минздраве
Сертификат
ГОССТАНДАРТа РФ
9
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
обязательно
обязательно
31
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
№
Наименование параметра
Требуемые значения
Параметры предлагаемого
оборудования
соответствие несоответствие
Описание и инструкция по на русском языке
использованию
Гарантийное обслуживание
12 месяцев
Количество
1
32
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
Форма № 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______
на оказание услуг для муниципальных нужд города Калининграда
от «
«
»
2006г.
г. Калининград
_____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице ____________________________,
действующего
на
основании
Устава
(Положения),
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица ),
именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице _______________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________
с другой стороны, на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг от
_______________ года N _______, заключили настоящий муниципальный
контракт,
именуемый в дальнейшем контрактом, о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Предметом
настоящего контракта является оказание Исполнителем услуг
Муниципальному заказчику
________________________________________________________________________
(указать наименование органа, организации, которой оказываются соответствующие услуги ).
1.2. Объем и содержание услуг определяется техническим заданием и сметой,
являющимися неотъемлемой частью контракта.
1.3. Муниципальный заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Стоимость контракта установлена на основании результатов конкурса и составляет
____________________ (_______________________________) руб., с учетом НДС.
2.2. Заключение дополнительных соглашений по пересмотру первоначально
установленной общей стоимости настоящего контракта не допускается.
2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в порядке, установленном настоящим контрактом.
2.4. Платежи по настоящему контракту осуществляются в валюте Российской Федерации
(в рублях).
3. Сроки выполнения услуг
3.1. Сроки оказания услуг по настоящему контракту:
- дата начала _________________________________ 200_____ г.;
- дата завершения _____________________________ 200_____ г.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
- обеспечить оказание услуг надлежащего качества с соблюдением установленных
требований, норм и правил, в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием и п.
3.1 настоящего контракта;
- обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике
безопасности;
- обеспечивать представителю Муниципального заказчика беспрепятственный доступ к
объекту для контроля за ходом и качеством оказания услуг;
- производить работы силами своей организации;
- безвозмездно и незамедлительно устранить недостатки и дефекты в оказанных услугах
по требованию представителя Муниципального заказчика;
- сдать Муниципальному заказчику оказанные услуги по акту приемки оказанных услуг в
установленный срок.
Односторонний отказ Исполнителя от выполнения принятых обязательств не допускается.
4.2. Муниципальный заказчик обязан:
- передать Исполнителю объект для оказания услуг по акту после подписания настоящего
контракта;
- принять от Исполнителя оказанные услуги и произвести их оплату в установленные
сроки.
4.3. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех
предусмотренных контрактом услуг не более чем на 5 процентов такого объема в случае
выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных контрактом, но
связанных с услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в
предусмотренной контрактом части услуг*.
* Заполняется в случае, если соответствующее условие было предусмотрено в конкурсной
документации
5. Приемка услуг
5.1. По завершении согласованных Сторонами этапов оказания услуг Исполнитель
представляет Муниципальному заказчику акт приемки оказанных услуг с приложением
к нему документов, предусмотренных техническим заданием.
5.2. В случае несоответствия оказанных услуг техническому заданию Сторонами
составляется двусторонний акт. Исполнитель обязан произвести устранение выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы в течение
______________________________дней.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нарушения Исполнителем существенных условий настоящего контракта
Муниципальный заказчик прекращает финансирование контракта и требует возврата ранее
перечисленных средств в неисполненной части.
6.3.
В
случае использования Исполнителем полученных от Муниципального
заказчика
средств
не
по назначению, Поставщик возвращает Муниципальному
заказчику полученную и нецелевым образом использованную сумму по контракту.
6.4. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах, Муниципальный
заказчик вправе потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных Муниципальным заказчиком расходов по устранению
недостатков.
6.5. В случае невыполнения в установленный срок условий контракта, Исполнитель
уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере ___________% от стоимости
неоказанной услуги за каждый период. Неустойка взыскивается
до
фактического
исполнения обязательств с учетом неоказанной услуги в предыдущем периоде. При
невыполнении обязательств, кроме неустойки Исполнитель также возмещает понесенные
Муниципальным заказчиком убытки (сроки оказания услуг указаны в приложении N 3, 34
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта).
6.6. В случае полного или частичного невыполнения настоящего Муниципального
контракта одной из сторон, последняя обязана возместить другой стороне причиненные в
результате этого убытки.
6.7. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) исчисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего
после
дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующей на день
неуплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств,
при
которых
Стороны,
действующие
с
разумной осмотрительностью, по
независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом: в
частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия,
решения
органов исполнительной
власти,
обязательные
для
выполнения
Муниципальным заказчиком и Исполнителем, делающие невозможным надлежащее
исполнение обязательств по настоящему контракту.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны известить друг
друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с подтверждением их
факта актами компетентных органов. В случае невыполнения
настоящего условия,
виновная сторона не имеет права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, и
обязана возместить все
убытки,
вызванные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по настоящему контракту.
7. Обеспечение исполнения обязательств *
7.1. Исполнение
обязательств
Исполнителя
обеспечено
________________________________________________________________________
(банковской гарантией, страхованием ответственности по контракту,
передачей заказчику в залог денежных средств).
* Заполняется в случае, если в извещении о проведении конкурса и конкурсной
документации было установлено требование обеспечения исполнения обязательств
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе
исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров на
основании действующего законодательства и обычаев делового оборота.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в
Арбитражном суде Калининградской области в порядке, установленном
действующим законодательством.
9. 3аключительные положения
35
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до
__________________________________________. Истечение срока действия контракта не
освобождает стороны от обязательств, возникших в период действия контракта, а также
от ответственности за его нарушение.
9.2. Все сообщения, уведомления, извещения по настоящему контракту осуществляются
в письменной форме и направляются сторонами друг другу заказной почтой или по факсу.
9.3. В случае изменения адреса или платежных реквизитов стороны обязаны
проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней с момента наступления изменений,
в противном случае негативные последствия возлагаются на участника договора, не
известившего об этих изменениях.
9.4. Настоящий контракт может быть изменен, дополнен только по соглашению
сторон. Любые изменения, дополнения к контракту оформляются письменно
в
виде
дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями
сторон.
9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
9.6. Все приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
9.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
Приложения:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Техническое задание
Спецификация
График оказания услуг
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Муниципальный заказчик:
Исполнитель:
_________________________
____________________________
_________________________
____________________________
_________________________
____________________________
М.П.
М.П.
36
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
Форма 6
В уполномоченный, отдел
муниципального заказа
«_____»______________ 200__ г.
Запрос на разъяснение конкурсной документации
открытого конкурса (наименование)
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации по открытому конкурсу:
№
п/п
Раздел
конкурсной
документации
Ссылка на пункт
конкурсной
документации,
положения
которого следует
разъяснить
Содержание запроса на разъяснение
положений конкурсной документации по открытому
конкурсу
Ответ на запрос прошу направить по адресу:_________________________________________
(почтовый адрес предприятия, направившего запрос)
________________________________________________________________________________
Руководитель
_________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Форма 7
ДОВЕРЕННОСТЬ
НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Калининград __________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____»
____________________________кем_____________________________
представлять
интересы,
давать
необходимые
разъяснения
от
имени
__________________________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсах, проводимых Отделом муниципального заказа комитета экономического развития
мэрии.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии по
размещению муниципальных заказов города Калининграда необходимые документы,
подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его
выполнением, давать необходимые разъяснения.
Подпись_____________________ ________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации _____________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________ ( ___________________ )
М.П
(Ф.И.О.)
38
Заказчик
Подрядчик
________________
___________________
