Уведомление
О начале процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора на
выполнение работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования МАУЗ
«Новоорская ЦРБ»
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская центральная районная
больница» уведомляет о начале проведения с 01 октября 2012г. процедуры по выбору
поставщика услуг по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования МАУЗ
«Новоорская ЦРБ» в п. Новоорск.
Дата начала приема предложений – с момента публикации объявления
Дата окончания приема предложений - 17.00ч. 23 октября 2012г.
Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры:462800, п. Новоорск, ул. Булдакова, д.2.
Подробная информация об условиях и порядке проведения процедуры содержится в
прилагаемой Документации.
Контактное лицо: Кашапова Гульфия Дамировна
Тел: (35363)7-66-09
[email protected]
Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальным
предложением. МАУЗ «Новоорская ЦРБ» не несет никаких обязательств по заключению какихлибо договоров с организациями, приславшими свои предложения.
Необходимая документация:
Приложение №1. Закупочная документация
Приложение №2. Договор
Закупочная документация
Открытый запрос предложений
на право заключения договора на выполнение работ по
капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования
МАУЗ «Новоорская ЦРБ»
Порядок проведения,
Коммерческие требования
Технические требования
Новоорск
2012г.
Оглавление:
1. Общие положения
2. Предмет закупки
3. Порядок проведения Запроса предложений
4. Подготовка предложений
5. Общие требования к Участникам
6. Подача и прием Предложений Участников Запроса предложений
7. Изменение и отзыв Заявок
8. Сопоставление и оценка предложений
9. Определение победителя и подписание договора
Приложение № 1 требования по подготовке коммерческого предложения
(выделено в отдельный документ)
Приложение № 2 техническое задание (выделено в отдельный документ)
Приложение № 3 локальный сметный расчет (выделено в отдельный
документ).
1.Общие положения
1.1.МАУЗ «Новоорская ЦРБ»-юридический адрес: РФ,462800,Оренбургская
область, п. Новоорск, ул. Булдакова д.2. (далее -Организатор) Уведомлением о
проведении открытого Запроса предложений, размещенным на Интернет сайте
организатора 01 октября 2012г. приглашает поставщиков (далее -Участников) к
участию в процедуре открытого Запроса предложений (далее -Запрос
предложений) по выбору поставщика услуг по капитальному ремонту (замене)
лифтового оборудования МАУЗ «Новоорская ЦРБ» в п. Новоорск.
1.1.2. По результатам будет произведен выбор подрядной организации для
выполнения работ.
1.1.3. Для справок обращаться к Организатору:
По организационным и коммерческим вопросам контактное лицозаместитель главного врача по экономическим вопросам Кашапова Гульфия
Дамировна.(835363)7-66-09
1.2. Правовой статус процедур и документов
1.2.1. Запрос предложений не является конкурсом. Таким образом, данная
процедура Запроса предложений не накладывает на организатора
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ.
1.2.2. Опубликованное Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны
рассматриваться Участниками с учетом этого.
1.2.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет
рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор
оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить
изменения в их Предложения.
1.2.4. Заключенный по результатам Запроса предложений Договор, фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
1.2.5. При определении условий Договора с Победителем используются
следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их
противоречия):
o
Уведомление о проведении Запроса предложений и настоящая
Документация по Запросу предложений со всеми дополнениями и
разъяснениями;
o
Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями,
соответствующими требованиям Организатора.
1.2.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и
обязанности сторон в связи с данным Запросом Предложений.
1.3. Обжалование
1.3.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса
предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и
Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для
реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав
должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая
претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на
претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.
1.4. Прочие положения
1.4.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и
подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет
обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса предложений.
1.4.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно
всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в
Предложениях.
1.4.3. Организатор имеет право отклонить Предложение, если он установит, что
Участник был замешан в коррупционной или мошеннической практике на любом
этапе Запроса предложений, а также имеет право незамедлительно расторгнуть
заключенный с Победителем по результатам Запроса предложений Договор,
предоставив письменное уведомление за подписью Главного врача, если в
течении срока такого договора будет установлено, что Победитель был замешан в
коррупционной или мошеннической практике.
1.4.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших
между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение
Победителя Запроса предложений.
2. Предмет закупки
Предметом Закупки является: выбор поставщика услуг по капитальному ремонту
(замене) лифтового оборудования МАУЗ «Новоорская ЦРБ» в п. Новоорск.
3. Порядок проведения Запроса предложений
3.1. Уведомление о проведении Запроса предложений опубликовано в порядке,
указанном в пункте 1.1.1. Иные публикации не являются официальными и не
влекут для Организатора Запроса предложений никаких последствий.
3.2. Для принятия участия в Запросе предложений Участники получают
электронную копию Закупочной документации, на сайте Организатора, как это
указано в Уведомлении о проведении Запроса предложений. Плата за
предоставление Закупочной документации не взимается.
3.3. Организатор Запроса предложений отвечает за выполнение условий
Уведомления о проведении Запроса предложений и Закупочной документации
только перед теми Участниками Запроса Предложений, которые получили
Закупочную документацию в порядке, указанном в настоящем документе.
3.4. Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляется коллегиально
представителями Организатора.
4. Подготовка Предложений
4.1. Общие требования к Предложению
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом,
имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.
В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к
Предложению.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника.
Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной
рядом с каждым исправлением.
Входящие в состав предложения Участника Запроса предложений документы
возврату не подлежат.
4.2. Требования к языку Предложения
4.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на
русском языке.
4.3. Разъяснение Документации по Запросу предложений
4.3.1. На любом этапе Запроса Участники вправе обратиться к Организатору за
разъяснениями настоящей Документации по Запросу предложений. Запросы на
разъяснение Документации по Запросу предложений должны подаваться в
письменной форме, по факсу или по электронной почте.
4.3.2. Организатор ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем
за 2 дня до истечения срока приема Предложения.
4.4. Продление срока окончания приема Предложений
4.4.1. При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания
приема Предложений, с уведомлением всех Участников.
5. Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия
предъявляемым требованиям
5.1. Требования к Участникам
5.1.1. В процедуре Запроса предложений могут принять участие:
o организации, зарегистрированные на территории РФ.
o организации, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную
Заявку на участие в Запросе Предложений (коммерческое предложение).
o участник не должен иметь неисполненных предписаний судебного органа;
o организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации
или под процедурой банкротства; на ее имущество не должен быть
наложен арест;
o организации, имеющие опыт работы в данном направлении не менее 3 лет.
o организации, отвечающие всем требованиям, приведенным в данной
документации Открытого Запроса Предложений.
5.1.2. К Участникам предъявляются также следующие обязательные требования:
o участник должен иметь опыт работы в данном направлении не менее 3 лет.
o участник должен иметь разрешение на данный вид деятельности.
6. Подача и прием Предложений Участников Запроса предложений
6.1. Предложения (оригинал и копия) должны быть упакованы в опечатанный
печатью Участника конверт (пакет, ящик и т.п.).
На конверте также необходимо указать следующие сведения:
o полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
o наименование и адрес Организатора:
462800, РФ, п.Новоорск ул.Булдакова 2
Приемная главного врача.
o слова «Не вскрывать». Открытый запрос предложений по выбору
поставщика.
6.2. Участники должны обеспечить доставку и регистрацию своих Предложений в
приемную главного врача в рабочее время с 9-00 до 16-42 по местному времени,
по адресу:
462800,Оренбургская область, п.Новоорск, ул. Булдакова, д.2 приемная
главного врача.
6.3. Секретарь регистрирует дату и время поступления Предложения.
6.4. Срок подачи Предложений – 23 октября 2012года.
6.5. Предложения, оформленные ненадлежащим образом, доставленные после
указанного срока подачи Предложений или не зарегистрированные секретарем, к
рассмотрению приниматься не будут.
7. Изменение и отзыв Заявок
7.1. Участник Запроса предложений вправе изменить или отозвать поданную
Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к
Организатору Запроса Предложений за 2 рабочих дня до истечения срока
окончания приема Заявок. Обращения об изменении Заявок, полученные с
нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.
7.2. В случае изменения Заявки Участник Запроса предложений должен
подготовить и направить Организатору Запроса предложений следующие
документы:
o обращение к Организатору Запроса предложений с просьбой об изменении
Заявки на бланке Участника Запроса предложений;
o перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной
Заявки, которых данные изменения касаются;
o новые версии документов, которые изменяются.
7.3. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми
прилагающимися документами должно быть предоставлены в МАУЗ
«Новоорская ЦРБ», на внешний конверт при этом следует дополнительно нанести
маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».
8. Сопоставление и оценка предложений
8.1. Организатор проводит процедуру
Участников.
рассмотрения поступивших заявок без
8.2. Оценка Предложений и проведение переговоров.
8.3. Общие положения:
o Оценка Предложений осуществляется коллегиально представителями
Организатора;
o Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию,
проведение при необходимости переговоров;
o Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы
проведения процедуры могут быть изменены. Это должно быть отражено в
Документации на последующие этапы с уведомлением участников,
прошедших первый этап.
8.4. Отборочная стадия
8.4.1. В рамках отборочной стадии проверяется:
o правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям
настоящей документации по существу;
o соответствие Участников требованиям настоящей документации;
o соответствие коммерческого
документации.
предложения
требованиям
настоящей
8.4.2. В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников
разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления
отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать
разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.
8.4.3. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право
отклонить Предложения, которые:
o в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей
документации;
o поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей
документации;
o содержат предложения, по существу не отвечающие техническим,
коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;
o содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с
исправлением которых не согласился Участник.
8.5. Оценочная стадия
8.5.1. В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения,
проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора,
исходя из следующих критериев:
o стоимость, условия оплаты;
o соответствие техническим требованиям;
o сроки выполнения работ.
9. Определение победителя и подписание договора
9.1. Победитель/Победители Запроса предложений определяются коллегиально
представителями Организатора по результатам оценки Предложений.
9.2. При прочих равных условиях преимущество в выборе поставщика будет
предоставлено организации, которая уже являлась поставщиком работ и услуг
зарекомендовавшей себя с положительной стороны.
9.3.
Решение
представителей
Организатора
по
определению
Победителя/Победителей Запроса предложений оформляется отдельным
протоколом.
9.4. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений
Участник
Запроса
предложений
уведомляется
о
признании
его
Победителем/Победителями процедуры Запроса предложений и о месте и порядке
подписания договора поставки (работ, услуг).
9.5. Подписание договоров.
9.5.1.
Договор
между Организатором
и
Победителем/Победителями
подписывается в оптимальные для Организатора сроки.
9.5.2. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений.
9.5.3. После утверждения решения о результатах проведения запроса
предложений Участники Запроса предложений в течение трех рабочих дней
уведомляются о принятом решении путем адресного уведомления.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим
заданием (Приложение 2) должно содержать следующие данные:
1.
Ценовое предложение.
Все цены должны быть указаны как без НДС, так и с учетом НДС в рублях.
2. Срок выполнения работ в календарных днях.
3. Условия оплаты.
4. Срок гарантии.
5. Порядок решения вопроса, в случае предъявления поставщику претензий по
качеству выполненных работ.
6. Копию следующих документов:
o свидетельство о госрегистрации;
o свидетельство о регистрации плательщика НДС;
7. Сведения о предприятии (форма собственности и юридический статус
предприятия; название и адрес головного предприятия, дата образования,
место регистрации, специализация; краткая справка о деятельности
предприятия; основные клиенты за 2010-2011 год).
8. Контактное лицо, уполномоченное представлять компанию по данному запросу
(Ф.И.О, должность, моб. тел., факс, e-mail).
9. Срок действия коммерческого предложения.
Приложение № 2
Техническое задание
Заказчик: МАУЗ «Новоорская ЦРБ», п. Новоорск, ул. Булдакова, д.2, тел. 766-09
1. Наименование работ (услуг), заявленных к проведению конкурса:
капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования МАУЗ «Новоорская
ЦРБ».
2. Максимальная цена контракта: - 1 334 086 руб. 76 коп. (Один миллион
триста тридцать четыре тысячи восемьдесят шесть рублей семьдесят шесть
копеек).
3. Источник финансирования – средства ОМС.
4. Место выполнения заказа: п. Новоорск, ул. Булдакова, д.2
5. Сроки исполнения: в течение одного месяца с момента подписания
контракта.
6. Порядок расчета за выполненные работы (услуги): с отсрочкой платежа до
30 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.
7. Форма оплаты – безналичный расчет.
8. Прочее:
- цена контракта на капитальный ремонт (замену) лифтового оборудования
МАУЗ «Новоорская ЦРБ» включает в себя сумму всех налогов, сборов,
стоимость проектных работ, технический надзор и других обязательных
платежей, и т.д., т.е. является конечной;
- цена остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения
контракта;
- критерий оценки конкурсных заявок – объемы выполненных работ.
9. Срок представления гарантии качества на выполненные работы: 3 года.
Договор подряда № _________
заключен на основании протокола _________ комиссии № ________ от _____________
п.Новоорск
«___» __________ 2012г.
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская центральная
районная больница» в лице главного врача Трофимова Александра Сергеевича, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
______________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.4.
2.1.
1. Предмет Договора
Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №1), Сметой на проектные работы (Приложение №2)
следующую работу:
монтаж лифта пассажирского ЛП – 04014 БЭ энергосберегающего-1 ед. (Инв.
№_____________).
Подрядчик обязуется выполнить указанные работы на объекте, находящемся по адресу:
Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова, д.2 (далее – «Объект»).
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат и уплатить оговоренную настоящим договором сумму.
Подрядчик гарантирует, что на момент заключения договора и в течение всего времени его
действия:
Подрядчик является юридическим лицом, надлежащим образом зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Подрядчик вправе самостоятельно заключать и исполнять договоры вообще и настоящий
Договор, в частности.
Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно
заключения и исполнения договора, а также иных, связанных с ним сделок и иных юридических
действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих
организаций, учредителей, участников.
Заключение и исполнение договора не противоречит и не представляет собой нарушения какоголибо иного обязательства Подрядчика, проистекающего из сделки или иного основания.
Подрядчик является платежеспособным и состоятельным.
На момент заключения договора Подрядчик внимательно изучил всю представленную ему
документацию об Объекте, оценил характер и содержание работ, принял во внимание общие и
местные условия, которые могут повлиять на ход работ, оценил реальность сроков технического
перевооружения и реконструкции Объекта, оговоренных в настоящем договоре, оценил
корректность и адекватность суммы работ по договору и условий ее оплаты.
Вся письменная информация, представленная Подрядчиком Заказчику, равно как информация,
предоставляемая впоследствии, является, и будет являться достоверной и точной во всех
существенных аспектах на ту дату, которой датирована информация.
Материально-технические ресурсы (далее по тексту – МТР) для выполнения работ
предоставляются Подрядчиком, они должны быть новыми, изготовленными не ранее срока
указанного в Техническом задании (Приложение №1) и быть освобождены от притязаний
третьих лиц. Качество предоставляемых МТР должно быть подтверждено сертификатами
соответствия. Ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых для выполнения
работ материалов несет Подрядчик.
2. Сумма договора (стоимость работ)
Стоимость подлежащих выполнению работ по договору составляет: 1 334 086 руб. 76 коп. (Один
миллион триста тридцать четыре тысячи восемьдесят шесть рублей семьдесят шесть копеек) в
том числе НДС 18% - 203 504 руб. 76 коп. (Двести три тысячи пятьсот четыре рубля семьдесят
шесть копеек).
2.2.
2.3.
2.4.
Стоимость выполняемых работ по настоящему договору определена на основании проведенной
конкурентной процедуры и подтверждена Сметами, согласованными с Заказчиком на момент
подписания настоящего Договора и являющимися неотъемлемой частью договора.
Стоимость работ, по подписанной Сторонами сметной документации изменению не подлежит,
даже если окажется, что Подрядчик в смете учёл не все свои затраты. Стоимость работ включает
компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные в техническом задании работы
и/или неплановые работы, связанные с устранением дефектов, и, в связи с этим, необходимость
проведения дополнительных работ и увеличения цены (сметной стоимости) работ, обязан
сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных
работ стороны заключают письменное дополнительное соглашение к настоящему договору.
3. Порядок расчетов
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
Оплата выполненных по настоящему Договору работ осуществляется следующим образом:
Оплата выполненных по настоящему Договору работ осуществляется на основании надлежащим
образом оформленных актов сдачи-приемки этапов выполненных работ по форме КС-2 и
справок о стоимости этапов выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также выставленных
Подрядчиком счетов, счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 169 НК РФ (при
необходимости – других расчетных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента подписания Заказчиком актов сдачи-приемки этапов выполненных работ.
Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.
В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества выполненных работ
исполнение обязательства по окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на
период с момента обнаружения нарушения условий о качестве и до момента устранения
выявленных нарушений Подрядчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку
оплаты за выполненные работы на указанный период.
4. Качество и комплектность
4.1.
Качество и комплектность поставляемого оборудования должны соответствовать
государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой
нормативно - технической документации на русском языке, в том числе, указанной в сметной
документации, применительно к каждой позиции товара.
5. Срок действия договора и выполнения работ
Срок действия настоящего договора:
Начало: с момента его подписания сторонами.
Окончание: ________20_ г., а в части проведения расчетов и гарантийных обязательств –
до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2.
Сроки выполнения работ:
Начало: _________20_ г.
Окончание: _________20_ г.
6. Порядок и условия производства работ
6.1.
Обеспечение работ материально-техническими ресурсами.
6.1.1. Обеспечение работ материально-техническими ресурсами стороны выполняют в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №1).
6.2.
Транспортное обеспечение.
6.2.1. Подрядчик самостоятельно выполняет транспортное обеспечение выполняемых работ:
доставку персонала Подрядчика на Объект;
перевозку материалов, в том числе материалов со склада Заказчика на место производства
работ;
вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, в указанное Заказчиком место.
5.1.
Во время транспортировки материалов и оборудования ответственность за сохранность
перевозимого груза лежит на Подрядчике.
6.3.
Энергоснабжение.
6.3.1. Заказчик обеспечивает Подрядчика точками подключения (исключительно для целей
выполнения работ по настоящему Договору) к действующим сетям электроснабжения,
водоснабжения, канализации, связи в определяемых Заказчиком точках подключения.
Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществит самостоятельно, по
согласованию с Заказчиком в соответствии с выданными Заказчиком техническими условиями
на подключение/присоединение.
6.3.2. Кислород, пропан, аргон, ацетилен поставляет Подрядчик.
6.4.
Заказчик обеспечивает общее освещение площадок. Местное освещение рабочих мест выполняет
Подрядчик.
6.2.2.
7. Обязанности Подрядчика
Своими или привлеченными силами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные
настоящим договором и сметной документацией, сдать результат работ Заказчику в состоянии,
позволяющем его нормальную эксплуатацию;
7.2.
При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, внутреннего
распорядка, внутриобъектного режима, установленного у Заказчика, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также совместных мероприятий по технике безопасности и пожарной
безопасности между Заказчиком и Подрядчиком.
7.3.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации,
включая недостатки, обнаруженные впоследствии при согласовании проекта, в ходе реализации
проекта, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной
документации.
7.4.
Обеспечить:
7.4.1. производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами
(утвержденной проектной, технической и сметной документацией), действующей научнотехнической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми
стандартами РФ.
7.4.2. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение
гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ;
7.4.3. содержание и уборку производственной площадки.
7.5.
В случае необходимости согласовать с органами государственного надзора порядок ведения
работ на объекте и обеспечить соблюдение его на производственной площадке; иметь и
предоставлять Заказчику необходимые для выполнения работ лицензии и разрешения
государственных надзорных органов.
7.6.
Выполнение работ производить в соответствии с утвержденной проектно-сметной
документацией, по разработанным и утвержденным проектам производства работ, в
установленных случаях – с оформлением наряда-допуска или распоряжения.
7.7.
В течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания настоящего договора назначить
приказом своего представителя, уполномоченного выступать от имени Подрядчика по
техническим вопросам, касающимся исполнения настоящего договора (далее – Представитель
Подрядчика). Любые указания или решения, принятые Представителем Подрядчика, считаются
действительными и от имени Подрядчика. Подрядчик имеет право заменить своего
Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до указанной замены.
7.8.
Незамедлительно извещать представителя Заказчика о независящих от Подрядчика
обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ.
7.9.
Подготовку и хранение материалов производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту
работ подготовленными к применению, самостоятельно осуществлять их транспортировку.
7.10. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования
и результата выполненных работ до приемки этапа выполненных работ / окончательной приемки
работ Заказчиком.
7.11. Подрядчик самостоятельно обеспечивает своих работников (специалистов) необходимыми
инструментами, приборами, оборудованием, оснасткой, средствами индивидуальной защиты,
7.1.
7.12.
спецодеждой.
По окончании работ на объекте предоставить исполнительную документацию и сдать объект
представителям Заказчика.
8. Обязанности и права Заказчика
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
Передать Подрядчику за 5 дней до начала производства работ по настоящему договору
производственную площадку, в случае необходимости разрешение на производство работ и
указать место хранения и складирования материалов, мусора и отходов.
Обеспечивать Подрядчику готовность объектов для производства на них работ в сроки,
установленные графиком производства работ.
Предоставить Подрядчику одновременно с передачей производственной площадки точки
подключения необходимых для выполнения работ сетей энергоснабжения, водопровода и
канализации.
Осуществлять технический надзор за выполнением работ.
Производить приемку выполненных Работ и их оплату в соответствии с порядком и сроками,
предусмотренными настоящим Договором.
Заказчик (Представитель Заказчика) вправе проверять в любое время ход и качество выполнения
работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При обнаружении нарушений Заказчик
вправе приостановить работы и потребовать устранения нарушений и выполнения работ в
соответствии с условиями настоящего договора.
В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить
проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую
площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные
вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник (и)
Подрядчика не допускается на рабочее место.
9. Привлечение субподрядчика
9.1.
9.2.
10.1.
Для выполнения специальных или каких-либо отдельных работ по настоящему договору
Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком привлекать другие организации
на правах субподряда.
Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, соблюдение
персоналом субподрядной организации производственной дисциплины, а также за соответствие
предоставляемых субподрядчиком работ требованиям Заказчика и действующим нормативным
документам.
10. Приемка выполненных работ
Об окончании выполнения каждого этапа работ, а также работы в целом, Подрядчик обязан в
течение 5 (пяти) дней уведомить Заказчика и предоставить ему не позднее 25-го числа отчетного
месяца оформленные и подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ
унифицированной формы КС-2 с предоставлением Актов на скрытые работы и другой
исполнительной документации, Справки о стоимости выполненных работ и затрат
унифицированной формы КС-3, счета-фактуры и счет на оплату. Заказчик в течение 20
(двадцати) календарных дней должен подписать Акт о приемке выполненных работ или
направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работ, сторонами
составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные в акте, своими силами и за свой счет.
10.3.
Результаты работ Подрядчика, в которых Заказчик обнаружил недостатки при ее приемке,
подвергаются повторной приемке Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих
замечаний Заказчика, в порядке установленном в п. 13.1. настоящего Договора.
11. Гарантии
11.1. Ответственность за качество используемых при выполнении работ материально-технических
ресурсов несет предоставившая их сторона.
11.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ условиям договора, а также
10.2.
действующим техническим требованиям и нормативам.
11.3. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результата работы.
11.4. Стороны договорились, что гарантийный срок эксплуатации результата работ составляет
36(тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ последней из
сторон договора. На все поставляемое оборудование должен быть указан гарантийный срок
службы и время наработки на отказ на основании паспорта завода-изготовителя, но не менее 24
(двадцати четырех) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
11.5. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов в результатах выполненных работ,
производственные недостатки или дефекты оборудования, возникшие не по вине Заказчика,
Подрядчик обязуется за свой счет по требованию Заказчика устранить обнаруженные дефекты
путем их исправления или заменить некачественное оборудование в согласованный с
Заказчиком срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее
3-х дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
11.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, либо при
неявке Представителя Подрядчика в указанный в пункте 14.5. настоящего Договора срок,
Заказчик составляет односторонний акт, при необходимости привлекает независимую
экспертную организацию. В случае подтверждения наличия дефектов по вине Подрядчика,
последний обязан устранить дефекты и оплатить расходы на проведение независимой
экспертизы.
11.7. Заказчик вправе самостоятельно, или с привлечением третьих лиц, устранить недостатки,
зафиксированные в акте, составленном с соблюдением требований п.14.6. настоящего договора и
потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
12. Ответственность Сторон
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. За каждый день
просрочки исполнения денежного обязательства потерпевшая сторона вправе потребовать от
виновной стороны уплатить проценты, определяемые в соответствии со статьей 395
Гражданского Кодекса РФ.
12.2. Заказчик вправе потребовать при нарушении Подрядчиком договорных обязательств уплатить:
12.2.1. за нарушение сроков выполнения работ (как общего, так и промежуточного), пени в размере
0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше
30 дней Подрядчик дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей
стоимости договора;
12.3. В случае задержки выполнения работ по вине Заказчика, срок выполнения работ соответственно
сдвигается.
12.4. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение договорных
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является фактическая оплата этих
санкций должником на основании выставленной претензии либо решение суда, вступившее в
законную силу.
12.5. Уплата неустойки и штрафа не освобождает от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
12.6. Подрядчик предоставляет, в случае необходимости, Заказчику патенты, лицензии и другие права
промышленной собственности на предмет договора. Подрядчик, предоставив гарантии
Заказчику, освобождает его от ответственности за нарушение прав промышленной
собственности и обязан сделать все необходимое, чтобы защитить Заказчика от всех рекламаций
и претензий, которые могут быть предъявлены ему в результате нарушения этих прав.
13. Форс-мажор
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов
государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
13.2. Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
должна в трехдневный срок сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства.
13.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия,
вызванные этими обстоятельствами.
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трех)
месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения
проведения работ.
13.5. Если в течение 2 (двух) месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто,
каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.
14. Порядок разрешения споров
14.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны
обязуются разрешать путем переговоров.
14.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и
разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
выполнения, нарушения, прекращения или действительности подлежат разрешению в
Арбитражном суде Оренбургской области.
15. Основания расторжения договора
15.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в
следующих случаях:
15.1.1. задержки Подрядчиком хода выполнения работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
15.1.2. нарушение Подрядчиком условий настоящего договора, ведущее к существенному снижению
качества работ, предусмотренных сметной документацией, действующими СНиП, ГОСТ РФ;
15.1.3. аннулирование лицензий на профессиональную деятельность, другие акты, налагаемые
государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика
права на производство работ;
15.1.4. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком;
15.1.5. при установлении нецелесообразности дальнейшего продолжения работ – с возмещением
Подрядчику фактически понесенных затрат.
15.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в
случае остановки выполнения работ по требованию Заказчика по причинам, не зависящим от
Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней.
15.3. Сторона, считающая необходимым расторгнуть настоящий Договор, должна сообщить об этом
другой Стороне не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до дня предполагаемого
расторжения настоящего договора.
15.4. Договор считается расторгнутым по вышеуказанным основаниям с даты указанной в
уведомлении, при условии соблюдения сроков его направления.
16. Заключительные положения
16.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый лист (страница)
настоящего договора, кроме последнего, парафирован уполномоченным представителем
Подрядчика и ответственным сотрудником Заказчика.
16.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему договору, теряют силу,
если они противоречат настоящему договору.
16.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
16.4. Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо стороны другая сторона должна быть
письменно уведомлена об этом в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента таких
изменений.
16.5. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться
нормами действующего гражданского законодательства РФ.
16.6. Ни одна из сторон не вправе передавать имеющиеся права по настоящему договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
17. Приложения к настоящему договору
Приложение №1 – Смета на проектные работы;
Приложение №2 – Техническое задание
Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью с даты его подписания
Сторонами.
18. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
МАУЗ «Новоорская ЦРБ»
462800, Оренгбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2
Тел./факс: 7-66-02 / 7-00-17
________ «________________»
___________________________
Юр.адрес _____________________
Почтовый адрес _______________
Телефон ____________Факс ___________e-mail____________
ИНН __________ КПП __________________
Р/с _______________________
в __________________
К/с ____________ БИК ___________
Заказчик:
Подрядчик:
____________________ Трофимов А.С.
М.П.
___________________
М.П.
Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЮ
1.Работы и оборудование используемые при производстве замены лифта должны
строго соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от
02.10.2009г. №782 «Об утверждении технического регламента о безопасности
лифтов».
2. Подрядная организация разрабатывает проектную (индивидуальную)
документацию на замену лифтов, разработанную специализированной
организацией имеющей допуск СРО на проектирование объектов повышенной
опасности и составляет календарный план-график работ.
3. Проектная техническая документация подлежит экспертизе организацией,
имеющей лицензию Ростехнадзора и имеющей членство в СРО.
4. Для выполнения работ по замене лифтов специализированная по лифтам
организация должна иметь собственный инженерно-технический персонал
необходимых специальностей, квалифицированных, обученных и аттестованных
работников, трудоустроенных на постоянной основе.
5. Лифт должен быть оборудован устройством, контролирующим перегрузку
кабины и предотвращающим движение кабины при размещении в ней груза,
массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не
менее чем на 75кг.
6.При выполнении замены лифтов вновь установленный лифт должен быть
изготовлен в Российской Федерации, иметь сертификат СМК ИСО
9001,энергоэффективность (потребление энергии) должна быть не более 5 кв. час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)
ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО АДРЕСУ: п.Новоорск,
ул.Булдакова, д. 2, МАУЗ «Новоорская ЦРБ»
I. Монтажные работы (с указанием количества предметов работ и используемых товаров).
№ пп
1
Наименование
2
Раздел 1. Монтажные работы:
Ед. изм.
Кол.
3
4
1
Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1
1 шт.
1
2
Установка подлебедочной рамы
1 рама
1
3
Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта 400 кг
1 привод
1
4
Замена металлического каркаса кабины
1 каркас
1
5
Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг.без
доработки рамы пола
1 кабина
1
6
1 станция
1
7
Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество
лифтов в подъезде 1
Балансировка системы «кабина-противовес»
1 система
1
8
Замена тягового каната
1 канат
3
9
Замена ограничителя скорости
1 ограничитель
1
10
Замена каната ограничителя скорости
1 канат
1
11
Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости
1 устройство
1
12
Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1
1 устройство
1
13
Замена двери шахты, грузоподъемность лифта 400 кг
1 дверь
4
14
Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная
1 аппарат
4
19
Замена балки дверей кабины
1 балка
1
20
Замена противовеса при подвеске трехканатной
1 противовес
1
21
Установка шунта точной остановки кабины
1 шунт
4
23
Замена обрамления дверного проема кабины
1 обрамление
4
24
Замена направляющих противовеса
1 м направляющих
35
25
Монтаж кронштейнов направляющих кабины лифта
1 т конструкций
0,09
шт
2
шт
шт
шт
1
12
90
26
27
29
30
Материал:
Лифт пассажирский ЛП 0401БЭ грузоподъемностью 400кг скоростью
движения 1,0м/с,высотой подъема 12,4м с
Доставка лифта пассажирского
Шпилька резьбовая DIN 975 М 12х2000 оцинк
Гайка ш/гр DIN 934 М12
31
32
33
34
35
36
39
40
42
43
Шайба DIN 125 М12
Шайба - гровер 12 DIN 127
Металлическая пластина 400х100х8
Металическая пластина 170х120х2
Анкерный болт с гайкой 12х60
Дюбель - гвоздь 60х40
Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы,
пожарные щиты переходных площадок, ограждений
Раздел 2. Электромонтажные работы:
Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с
изоляторами сечением 16 мм2
Демонтаж скрытой электропроводки
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или
кабель двух-трехжильный по перекрытиям
шт
шт
шт
шт
шт
шт
т
90
90
24
18
20
300
0,17
50 м
1
100 м
100 м
0,3
0,5
100 м трубок
0,3
44
Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение
провода до 6 мм2
45
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с
креплением накладными скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок
100 м
0,35
46
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой
проводке
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
100 шт.
0,03
100 шт.
0,04
50
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или
болтами для помещений с нормальными условиями среды,
одноламповый
100 шт.
0,16
51
53
54
Светильники НББ 01-60
Светильник ЛПО 16-2х36
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4
шт.
шт
10 шт.
8
2
0,4
55
56
Ящик с понижающим трансформатором
Ящики с понижающим трансформатором автомат.выключателем, 36в
ЯТП-0,25-2
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
Кабель-канал 16х16
Коробки распределительные
Провод в лотках, сечением до 6 мм2
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450
В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием
марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2
1 шт.
шт.
1
1
100 м
м
шт.
100 м
1000 м
0,15
15
10
0,35
0,03
48
57
58
59
60
61
62
Кабель ВВГ мг-LS 3х2,5
м
40
63
Кабель ВВГ 5х6
м
50
64
Трубка ПВХ Ду- 32мм
м
85
Раздел 3. Пусконаладочные работы
65
Лифт пассажирский для жилых домов на 9 остановок,
грузоподъемность 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами
566
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к
расценке 01-14-025-01
81
Доставка концентратора (блок лифтовой) БЛ 45.0 "Эконом"
1 лифт
1
1 остановка
-5
шт
1
100 коробок
0,04
Раздел 6. Строительные работы:
82
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой
штукатурки в откосах
84
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной
единицы до 0,1 т
т
0,12
85
Навес
Отделочные работы
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб
диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
шт.
4
100 м2
окрашиваемой
поверхности
0,15
100 м2
отремонтированной
поверхности
0,04
86
87
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементноизвестковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной
слоя до 20 мм
88
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0,05
89
Железнение цементных покрытий
100 м2 покрытия
0,1
90
Простая окраска масляными составами полов
0,1
91
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков,
подготовленным под окраску
100 м2
окрашиваемой
поверхности
100 м2
окрашиваемой
поверхности
92
Разборка бетонных фундаментов
1 м3
0,35
94
Очистка помещений от строительного мусора
100 т мусора
0,02
0,4
Требования к качеству, техническим характеристикам используемых товаров, требования к их безопасности,
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:
Пассажирский лифт:
Лифт пассажирский
1) грузоподъемность 400 кг;
2) скорость 1,0 м/с
3) количество остановок – 4
4) количество шахтных дверей – 4
5) Высота подъема, м: 12,4
6) Размеры шахты в плане, мм (не более): 1390*1540 мм
7) Противовес: сзади, штихмасс не более 900 мм.
8) главный привод: редукторный с канатоведущим шкивом и отводным блоком
- Номинальный крутящий момент на выходном валу - 995 Н * м
- Электродвигатель:
- Мощность, кВт: 4,4/1,1
- Частота вращения, об/мин: 1500/375
- Редуктор: Червячный М73 (или эквивалент)
- Передаточное число: 37
- Диаметр КВШ, мм: 480
- Диаметр отводного блока, мм: 424
9) система управления: микропроцессорная УЛ-30П-102 с устройством контроля скорости УКС-1 (или эквивалент) с
электронным устройством контроля превышения скорости лифта «УКПСЛ» (или эквивалент).
(или эквивалент) с электронным устройством контроля превышения скорости лифта "УКПСЛ"
10) двери шахты: раздвижные двухстворчатые автоматического открывания.
Отделка: твердо-порошковое покрытие «шагрень» цвета по каталогу RAL 1019.
11) Кабина: непроходная
- Внутренние размеры кабины, мм (ширина*глубина*высота): 935*1075*2100
- Отделка: твердо-порошковое покрытие «антик» (или эквивалент), цвет серебристый.
- Исполнение: антивандальное.
- Пост приказов: в антивандальном исполнении. Установочные размеры поста приказов:
не более 200*410мм
- Освещение кабины: светодиодный светильник со встроенным источником аварийного питания,
- исполнение антивандальное из негорючего материала
- Покрытие пола кабины: износостойкий линолеум «Синтелон» (или эквивалент).
12) Устройства безопасности:
Механические:
- Ловители: плавного торможения, приводятся в действие от ограничителя скорости.
- Ограничитель скорости: центробежный
Скорость движения кабины, при которой срабатывает ограничитель скорости, м/с:
максимальная 1,5, минимальная 1,0
Количество, шт.: 1
Электрические:
Устройство контроля грузоподъемности лифта: на базе тензодатчика тип ВК-2
пр-ва Flintec (Германия)
(или эквивалент) в комплекте с устройством контроля загрузки типа УКЗ-03-220
(вторичный преобразователь, питание 220В/50Гц, калибровка через ПК, реле 4 шт.,
ПО в комплекте, гермовводы в комплекте).
Количество, шт.: 1
